建设工程施工合同实施

• 施工合同的实施中，应由( C)对各工程小组进行建设工程施工合同交底。

A.施工员 B.项目技术负责人C.项目经理D.施工企业负责人

• 在施工合同实施中，项目经理将各种任务的责任分解，并落实到具体人员，该活动属于( C )的内容。

A.合同分析 B.合同跟踪

C.合同交底 D.合同实施控制

• 施工合同交底的主要目的和任务有( ABCE )。

A. 将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人

B. 明确各项工作或各个工程的工期要求

C. 明确各个工程小组(分包人)之间的责任界限

D. 争取对自身有利的合同条款

E. 明确完不成任务的影响和法律后果

• 施工合同签订后，承包人应对施工合同进行跟踪，跟踪的对象包括

(ABDE)等。

A.业主的工作 B.工程师的工作 C.设计人的工作

D.承包人的工作 E.工程分包人的工作

• 下列建设工程施工合同跟踪的对象中，属于对业主跟踪的是( B)。

A.成本的增减 B.图纸的提供C.施工的质量D.分包人失误

• 下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是( A )

A.增加人员投入 B.增加资金投入

C.变更技术方案 D.变更合同条款

• 下列合同实施偏差处理措施中,属于合同措施的是(B )

A.变更技术方案 B.采取索赔手段

C.调整工作流程 D.增加经济投入

• 根据工程实施的实际情况，可以提出工程变更的单位有(BCE )。

A.供货商 B.承包商 C.业主方

D.质监站 E.设计方

• 关于施工分包单位管理责任主体的说法，正确的有(AE )。

A. 分包单位的选择可由业主指定，也可在业主同意下由总承包单位自主选择

B. 分包合同由业主签订的，分包单位的管理责任由业主承担

C. 施工总承包单位不需承担分包单位施工的安全责任

D. 对施工分包单位进行管理的第一责任主体是业主

E. 分包合同由总承包单位签订的，分包单位的管理责任由总承包单位承担

• 施工合同履行过程中，承包商向指定分包商支付工程款的时间应当是( D )。

A. 分包合同约定的付款时间，不论承包人是否收到了业主支付的工程款

B. 业主同承包人支付工程款之前14天

C. 业主同承包人支付工程款之前7天

D. 承包商收到业主工程款之后

• 根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》(建市(2007)9号)，不良行为记录信息公布期限一般为( C )。

A.1年～3年 B.3个月～3年 C.6个月～3年 D.3年以上

• 建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限一般为

( D )。

A.1个月 B.6个月 C.1年 D.3年

• 根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》(建市(2007)9号)，建设行政主管部门市场诚信信息平台上不良行为记录的公布时间，除法律，法规另有规定的，应为行政处罚做出后( C)日内。

A.14 B.10 C.7 D.5

• 在施工期间，承包商可能遇到不能预见的地下岩石，导致上期拖延，这类风险应由 ( )承担。

A.发包人 B.承包人

C. 发包人和承包人共同

D. 监理工程师

• 答案：A

• 关于建设工程索赔成立的条件，下列说法中正确的是( D

)。

A. 导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立

B. 只要对方有过错，不管是否造成损失，索赔都可以成立

C. 只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都可以成立

D. 不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立

• 建设工程索赔成立的前提条件有( ADE )。

A. 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或这节工期损失

B. 造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围

C. 索赔费用计算正确，并且容易分析

D. 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

E. 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

• 下列工程索赔证据中，属于书证的有( )。

A.工程现场照片 B.合同协议书 C.质量责任鉴定

D.往来信件 E.司法判决书

• 答案：BDE

• 施工过程中,工程师下令暂停部分工程,而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险,承包商向业主提出索赔,则(

A) 。

A.工期和费用索赔均能成立B.工期和费用索赔均不能成立

C. 工期索赔成立,费用索赔不能成立

D. 工期索赔不能成立,费用索赔能成立

• 在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应

( B )。

A. 向建设主管部门报告

B. 向工程师发出书面索赔意向通知

C. 收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失

D. 向工程师递交正式索赔报告

• 承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容包括

()。

A、索赔证据 B、索赔事件总述 C、索赔合理性论述

D、索赔要求计算书 E、索赔意向通知

• 答案：ABCD

• 实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法，该方法的计算原则是(

A)。

A. 以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据

B. 以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据

C. 以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据

D. 以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据

• 某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天，该机械市场租赁费为

1200/天，进出厂费2000元，台班费400元/台班，其中台班折旧费160/台班;计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是( B)元。

A.4000 B.1600 C.12000 D.12500

• 在建设工程项目施工过程中，施工机具使用费的索赔款项包括(ACD )。

A. 因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费

B. 因机械故障停工维修而导致的窝工费

C. 非承包商责任导致功效降低增加的机械使用费

D. 由于完成额外工作增加的机械使用费

E. 因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费

• 当发生索赔事件时，对于承包商自有的施工机械， 其费用索赔通常按照( A )进行计算。

A.台班折旧费B.台班费C.设备使用费D.进出场费用

• 下列事件中，承包商可以向业主提出费用索赔的有

( )。

A. 工程量发生变化，引起承包商费用的增加

B. 货币出现贬值，导致承包商实际费用的增加

C. 业主延期支付应付工程款，造成利润损失

D. 由于不可抗力，造成停工损失

E. 施工中出现了承包商难以预计的地下暗河，导致费用增加

• 答案：ABE

• 某工程由于业主方提供的施工图纸有误，造成施工总包单位人员窝工75工日，增加用工8工日;由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日，增加用工6工日。合同约定人工费日工资标准为50元，窝工补偿标准为日工资标准的70%，则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是( )元。

A.5425 B.4150 C.3025 D.2905

• 解题思路：业主失误造成承包商损失可索赔，分包失误不能索赔。能索赔75*50*0.7+8*50=3025

• 某国际工程合同额为5000万人民币，合同实施天数为300天

。由国内某承包商总承包施工，该承包商同期总合同额为5 亿人民币，同期内公司的总管理费用为1500万元;因为业主的修改设计，承包商要求工期延期30天。该工程项目部在施工索赔中总部管理费的索赔额是( B)万元。

A.50 B.15 C.12 D.10

• 下列干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是(B )。

A. 开工前业主未能及时交付施工图纸

B. 工程师指示承包商加快施工进度

C. 异常恶劣的气候条件

D. 业主未能及时支付工程款造成工期延误

• 非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差，则对此项延误的补偿是

( )。

A. 业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿

B. 业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿

C. 业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿

D. 业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿

• 答案：D